工期延误违约金标准是什么

  工期延误违约金标准是什么以双方约定为主，可以约定具体的数额，也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《建设工程施工合同(示范文本)》中的内容可知，对于建设工程施工合同的违约赔偿情况，发包人违约的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。承包人违约的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4) 工程设计变更和工程量增加;(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6) 不可抗力;(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务?发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”，承包人有何良策?(1) 如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价;(2) 如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算;(3) 如果因发包人的原因，造成在工程的关键线路上工期延误，承包人应及时收集并保管证据，包括使用照片、摄像等手段固定证据;(4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序，承包人有一项工作必不可少，即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明，承包人不同意或有异议，并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;(5)承包人可以申请审价单位进行审价，也可以在竣工结算时提出追加，如果仍然不能达成一致意见，可以通过司法鉴定解决。违约金的问题需要自己积极的关注具体的情况，如果因为特殊情况导致工期的延误，有关的当事方需要进行有效的协商，这样自己的问题处理才会较为主动，但是违约金的问题自己还是需要按照有关规定进行一定的赔偿，进而确保自己的利益维护在合理的范围里。
  
  
  

#王庆磊律师简介：男，法学学士，副主任，中华全国律师协会会员。1982年出生，从事法律工作多年，擅长合同纠纷，刑事辩护，婚...More>>