项目居间合同范本是怎样的,注意事项是哪些
项目居间合同
甲方(委托人):
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方根据《民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则, 达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就______________________________项目(以下称该项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈, 向甲方提供关于该项目的重要信息, 并最终促成甲方与建设单位 签订该项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的10‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该项目的信息,协助甲方对该项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为项目承包施工合同金额的20%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目承包施工合同后的90日内付清。
3、甲方可以转账或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付三万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至2012年12月31日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式 如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
二、注意事项:
若委托人需要保密要做出居间人的保密约定,在签订居间合同时,若委托人要求居间人不得将其姓名或商号、名称告知对方。则应在居间合同中体现出来。此时,居间人就负有对委托人信息保密的义务。居间人在交易双方订立合同之中或之后都应履行保密的义务。居间人如违反该义务致使委托人受损害的,应承担损害赔偿责任。 只有当居间人促成合同成立时,居间人才能要求委托人支付报酬。
以上便是项目居间合同的范本及项目居间合同值得我们注意之处。第一次阅读可能稍显复杂,但是只要想到我们的合法权益应得到合理维护,我们就没有借口不了解这些。项目居间合同的大多知识已陈毕,更多知识请登录网站获得。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·行政诉讼诉讼请求能否变更
行政诉讼诉讼请求能否变更?行政诉讼活动中可以变更诉讼请求,法院审理行政争议案件时,可参照《民事诉讼法》的有关规定,采用民事诉讼规则进行。在《中......
·不属于夫妻共同债务的情形?
不属于夫妻共同债务的情形有哪些一、不应认定夫妻共同债务有哪些在一般情况下,下列债务不属于夫妻共同债务,应认定为个人债务1、夫妻双方依《婚......
·车祸打官司注意事项有哪些
车祸打官司注意事项有哪些当事人无论打的是怎样的官司,都会有一些很具体的内容是需要格外注意的。当然不同的案件中,需要当事人注意的事项不同。今天......
·重婚要求赔偿要求多少法院才会支持
重婚要求赔偿要求多少法院才会支持?重婚的赔偿标准没有明确的规定,最高人民法院规定参照《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的规定实......
·私家车超载扣几分,怎么处罚私家车超载
私家车超载扣几分,怎么处罚私家车超载私家车的超载行为,其实也就是没有按照核准的人数进行装载,这样的行为在我国是属于交通违章行为中的一种的。一旦......
·出轨净身出户协议是否有效?
生活中因为一方出轨而导致夫妻离婚的情况也是比较多的,而此时可能离婚夫妻就会约定出轨的一方净身出户,自然也会签订相应的协议。但是这个出轨净身出......
·山东省社会抚养费征收管理办法是什么
改革开放以后,我国的人口也急剧增加,为了缓解人口的压力,在我国一直实行的是计划生育政策。对于超生的子女,国家是需要征收抚养费的,各地征收抚养......
·婚姻法何种情况可以起诉离婚?
婚姻法何种情况可以起诉离婚?有人说婚姻是爱情的坟墓,因为结婚之后迎来的是各种家庭琐事。如果感情破裂,确实无法再继续走下去,那么可以采取和谐......
·退休返聘人员缴纳工伤保险吗?
退休返聘人员缴纳工伤保险吗?1、退休返聘员工在从事工作过程中发生事故,不缴纳工伤保险,不能按照《工伤保险条例》的条款进行工伤待遇申请。2、单位应......
·建筑工程的签证与索赔有哪些策略?
其一:工期延误的签证。发包人提供原材料、设备、场地、图纸、技术资料,一方面会导致正常开工时间延期,开工后又会导致工期延误,甚至停工。一旦发包......