王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

中央空调购销合同范本是怎样的

中央空调购销合同范本是怎样的
  
  中央空调购销合同范本
  
  合同编号:
  
  供方: 以下简称甲方。
  
  地址:
  
  需方: 以下简称乙方。
  
  地址:
  
  根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。
  
  一、产品的名称、规格、数量和价格:
  
  产品名称:
  
  规格:
  
  数量:
  
  单价: (以订货单价格签字为准)
  
  总价:
  
  合计人民币金额(大写)
  
  二、产品质量要求及技术标准:
  
  产品质量要求标准按照 标准执行。
  
  三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交(提)货期限:
  
  1、产品的交货单位:
  
  2、交货方法,按下列第( )项执行:
  
  (1)甲方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行)
  
  (2)甲方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具)
  
  (3)乙方自提自运 .
  
  3、运输方式:
  
  4、到货地点和接货单位(或接货人)
  
  乙方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前 天通知甲方,以便甲方编排运输计划;必须由乙方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。
  
  5、产品的交(提)货期限
  
  规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定乙方自提产品的交货日期,以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中,应给予乙方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
  
  四、货款结算:
  
  在双方签订本合同之日起三日内,乙方向甲方下单,并将50%的货款打到甲方指定账户;在交(提)货异议期满后,乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。
  
  五、验收及异议期:
  
  1、乙方在验收中,如果发现产品的品种、规格、质量不合规定,应一面妥为保管,一面在十天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内,乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。
  
  2、如乙方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
  
  3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
  
  4、甲方在接到需方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
  
  违约责任:
  
  (一)甲方违约责任:
  
  1、甲方不能交货的,应向乙方偿付不能交货部分货款的 %的违约金。
  
  2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的,如果乙方同意利用,应当按质论价;如果乙方不能利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
  
  3、甲方因产品包装不符合同规定,必须返修或重新包装的,甲方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,甲方应当负责赔偿。
  
  4、甲方逾期交货的,应按全部货款金额每日千分之一计算,向乙方偿付逾期交货的违约金,并承担乙方因此所受的损失费用。
  
  5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品,乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失,应当由甲方承担。
  
  6、产品错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
  
  7、甲方提前交货的,乙方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;甲方逾期交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要的,甲方应照数补交,并负逾期交货责任;乙方不再需要的,应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。
  
  (二)乙方的违约责任:
  
  1、乙方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款 %的违约金。
  
  2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应按全部货款金额每日千分之一计算,向甲方偿付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
  
  3、乙方逾期付款的,应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。
  
  4、乙方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
  
  5、乙方如错填到货地点或接货人,或对甲方提出错误异议,应承担甲方因此所受的损失。
  
  七、其他事项
  
  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
  
  2、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分,具体产品以订货单为准,传真件具有同等法律效力。
  
  3、双方来往函件,按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的两日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
  
  4、本合同正本一式两份,双方各执壹份。
  
  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
  
  法定代表人: 法定代表人:
  
  联系地址: 联系地址:
  
  联系电话: 联系电话:
  
  制定帐号:
  
  合同签订日期:年 月 日
  
  以上就是关于中央空调购销合同范本的相关资料,合同一旦签字就不能修改,签署后的合同受到法律的保护,双方都应该互相遵守,如果一方违反合同约定,另一方可利用法律武器保护自己的合法权益。如果您还有相关不明白的问题,可以咨询廊坊律师。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·什么条件下可以退定金?
      什么条件下可以退定金?购房定金其实是可以退的,不过退购房定金只适合以下几种情况:1、开发商原因《民法典》第五百八十七条规定,当事人可以约......


·民事案件的举证期限是多久?
      民事诉讼一旦立案调查了,就必须要提供充分的证据,要是没有证据的话在诉讼中是站不住脚的,也极容易败诉。在举证阶段,当事人就要将自己掌握到的证据......


·公司法全文解释二主要内容是什么?
      公司法全文解释二主要内容是什么?中华人民共和国公司法司法解释二为正确适用《中华人民共和国公司法》,结合审判实践,就人民法院审理公司解散和......


·仅有行贿人口供可以定罪吗
      一、仅有行贿人口供可以定罪吗?1、对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以......


·前夫没钱怎么分割隐藏财产?
      前夫没钱怎么分割隐藏财产?可以申请财产保全来进行分割财产,根据《婚姻法》四十七条之规定,离婚时一方隐藏、转移、变卖共同财产的,分财产时对于隐藏......


·哪些情况下劳务派遣合同可以解除
      哪些情况下劳务派遣合同可以解除一、哪些情况下劳务派遣合同可以解除被派遣劳动者在以下情形下可以与劳务派遣单位解除劳动合同:(1)被派遣劳动者......


·开发商应当按照约定时间,向购房者交付商品房,若出现延期交房的
      开发商应当按照约定时间,向购房者交付商品房,若出现延期交房的情况,那此时开发商就要承担相应的法律责任了。不过这种情况下,对于购房者而言应该如......


·协议解除劳动合同的条件包括哪些劳动合同依法订立后
      协议解除劳动合同的条件包括哪些劳动合同依法订立后,双方当事人必须履行合同义务,遵守合同的法律效力,任何一方不得因后悔或者难以履行而擅自解除劳......


·单方解除合同的法定条件?
      单方解除合同的法定条件有哪些合同在成立生效之后,其实也是有可能出现合同解除或者终止的情况。当然,法律方面对合同的解除做出了条件规定,此时双......


·第一次进看守所要关多久才放出来?
      进看守所嫌疑人是否认罪,证据材料是否充分,涉案人数都会有所影响。有的案件简单的认罪的,采用速裁程序,2-3个星期左右开庭,一个月内就判完了。如果......


·构成非法持有毒品罪法院会如何量刑
      一、构成非法持有毒品罪法院会如何量刑《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定,非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询