王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

施工企业合同管理制度在企业生产经营中的重要作用

施工企业合同管理制度在企业生产经营中的重要作用 施工企业合同管理制度作用
   (一)合同管理与投标工作的联系
  施工企业的投标工作其核心是编写投标文件。投标文件的主要内容有投标书、报价清单或概预算书、施工组织设计。这就确定了合同的三大目标。
  (1)工期:包括工程的总工期,工程开始、工程结束的具体日期以及工程中的一些主要活动的持续时间。它在合同协议书中,在施工进度计划中规定。
  (2)价格:包括工程总价格,各单项工程的价格。它们由中标通知书,合同协议书或报价单来定义。是承包人完成工程责任所应得的报酬。
  (3)工程质量、规模和范围:如质量标准、技术规范,这由图纸、规范、合同条件、工程量表来完成。
  合同管理就是要保证这些目标的实现。因为在制定这三大目标时,要考虑企业的承受力,考虑合同签订后其履行能力的可行性。因此,投标工作是合同管理目标的确定工作,是合同管理的基础工作,它的水平高低与施工企业盈亏有直接的关系,谈判合同、评审合同,都是减少合同目标风险系数的行为。
   (二)合同管理与项目管理的关系
  施工项目管理是施工企业对一个建筑安装产品的施工过程及成果进行计划、组织、指挥、协调和控制。项目管理与合同管理有着密不可分的关系:
  1、项目经理部是依据施工合同而成立的。工程项目经过投标中标了,才有可能成立项目经理部。成立项目经理部是合同管理的继续。项目经理部与企业之间签订的内部承包合同是合同目标的具体化。
  2、工程项目管理以合同管理作为起点,施工合同确定工程项目的质量、工期、价格三个目标值,这三大目标正是项目经理部控制质量、进度、投资的三个方面依据,是将施工合同的目标作为项目实施的目的的。
  3、工程项目的实施和管理全部工作都可以纳入合同管理的范围,合同管理配合项目实施的全过程和各个方面,对整个项目的实施起总控制和总保证作用。
  从上述看,合同管理是工程项目管理的核心,工项目管理是围绕着合同管理而进行的。
   (三)合同管理与索赔管理的关系
  索赔的内容包括:1、根据权利而提出要求;2、有所根据而索赔的款项;3、根据权利而提出法律上的要求。
  工程索赔是在合同的履行过程中,合同一方因对方不履行合同或没有全面地履行合同所设定的义务而遭受损失时,向对方提出的赔偿要求成补偿要求。在实际中,承包人也就是施工企业有哪些事项可以索赔呢?有三方面:第一方面是业主违约,包括:
  (1)业主未按合同规定交付施工场地;
  (2)业主未在合同规定的期限内办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面和地下障碍等工作,没有或没有完全具备施工条件;
  (3)业主未接合同规定将施工所需要的水、电、电讯线路从施工场外部接至约定地点;
  (4)业主没有按合同规定开通施工特地与城乡公共道路的通道,施工场地的主要交通干道没满足施工运输的需要,没有保证施工期间的畅通;
  (5)业主没有接合同约定及时向承包商提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料或提供的数据不符合真实、准确的要求;
  (6)业主没有按合同的规定提供应由业主提供的建筑材料、机械设备;
  (7)业主拖延合同规定的责任,如拖延图纸批准,拖延隐蔽工程的验收,拖延对承包商所提问题的答复,造成施工延误;
  (8)业主未按合同规定的时间和数量支付工程款。
  第二方面是合同文件的缺陷:指合同文件本身存在着问题使承包商造成费用增加,工期延长。
  第三方面是合同变更,包括:
  (1)业主对工程项目有了新的要求,如提高建筑标准或削减预算等等;
  (2)施工中发现设计有错误,必须修改设计图纸;
  (3)发生不可抗力,必须进行合同变更;
  (4)产生新的施工技术,有必要改变原设计、原实施方案;
  (5)政府部门对工程项目有新要求;
  (6)施工现场的施工条件与原来的勘察有很大不同。
  上述事项如发生,遵循索赔程序,在索赔证据确凿的条件下,都可以根据合同向业主提出索赔并得到损失的补偿。因而,合同管理是索赔管理的依据,依据本身明确、清楚索赔才能成立。
   (四)合同管理与工程结算的关系
  合同管理的成功与失败,在工程结算时将必然得到验证。合同管理得好,施工企业就能选到预期的效益目标,否则,将造成巨大的损失。施工中往来函件、工程签证缺乏记录和必要的资料保管,尤其施工过程中,由于业主的原因停工几年,但无任何索赔证据,结算时很困难,前后算了三、四次帐,持续了两年,结果亏损了上千万。这验证了合同管理不善带来的弊端。
   施工企业合同管理制度在企业施工管理过程中起到越来越多的重要的作用。通过我们对施工企业合同管理制度在企业生产经营过程中,合同管理与投标工作、项目管理工作、索赔管理工作以及工程结算工作之间相互关系的简单介绍,相信读者对施工企业合同管理制度的重要性有了更加深刻的了解了。希望读者在遇到企业施工的问题时候,能够对业合同管理制度有足够的重视遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·审查起诉期限通常多久?
      一、审查起诉期限通常多久?人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件,应当在1个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。人民检察院审查起诉......


·离婚协议保险单应该怎样分配根据《婚姻登记条例》第
      离婚协议保险单应该怎样分配根据《婚姻登记条例》第11条第3款,离婚协议是双方当事人自愿离婚的意思表示以及对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致......


·个人担保书格式范文是怎样的
      个人担保书格式范文是怎样的担保书常常用于借贷、买卖、货物运输等经济活动,其由债务人向债权人提供,可用来保障债权人的债权。而担保书便是担保的......


·没有合同拖欠工程款不给怎么办
      没有合同拖欠工程款不给怎么办在拖欠工程款的情况下,是否有合同关系着可以通过什么方式维权比较有效的问题。若是当事人之间并没有签订相应的合同,这......


·什么情况下的交通事故将不予理赔
      理赔是按保险合同的规定进行的。有些交通事故在签订之时就已经被排除在保险行列之外了,一般来讲,什么情况下的交通事故将不予理赔呢?保险理赔也是要......


·构成假想防卫有过失的犯罪吗?
      构成假想防卫有过失的犯罪吗?构成假想防卫是过失犯罪。对于假想防卫,应当根据认识错误的原理予以处理,有过失的以过失论,无过失的以意外事件论。如......


·房子已交过土地使用金土地转让还需要交吗?
      房子已交过土地使用金土地转让还需要交吗?如果购房者买有出让土地证的二手房,由于卖方已经缴过土地出让金,因此买方不需再被补缴。然而,在购买这类......


·签订劳动合同未买社保怎么办
      签订劳动合同未买社保怎么办用人单位未为劳动者办理社会保险手续,劳动者要求用人单位补办社会保险手续,或者用人单位已经为劳动者办理了社会保险手续......


·故意伤害批捕期能取保吗
      故意伤害是侵犯公民人身权利中最常见的一种犯罪。刑法规定:故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重伤的,处三年以上十年以下......


·犯罪未遂的特征是怎样的
      犯罪未遂的特征是怎样的一、犯罪未遂的特征是怎样的1、行为人已经着手实行犯罪,是指行为人开始实施刑法分则规定的作为某种具体犯罪构成要件的行为......


·没有批捕取保候审又解除取保候审会判决吗?
      ?没有批捕取保候审又解除取保候审会判决吗?取保候审后,公安局还要侦查,检察院审查起诉,最后法院判决。《刑事诉讼法》第七十七条人民法院、人民检察......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询