王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

建筑工程承包补充协议如何来写?

建筑工程承包补充协议如何来写? 建筑工程承包补充协议
  发 包 人:________
  承 包 人:________
  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
   一、 工程概况
  1、工程名称:________
  2、工程地址:________
  3、建筑面积:________
  4、结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
  5、设计单位:________
  6、监理单位: ________
   二、工程内容及承包范围
  1、外墙面砖改为外墙漆
  2、 客厅推拉门取消
  3、本工程为满七层,结构找坡
  4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光
  5、外墙40 × 40 深灰色栅格取消
  6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
  7、其余均按原图施工
   三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
  1、竣工日期
  2、开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
   四、付款方式
  本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
   五、合同生效与终止、争议处理
  1、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
  2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
  3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
  4、 本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
  5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
  法定代表人: 法定代表人:
  电话: 电话:
  传真: 传真:
  开户银行: 开户银行:
  银行账号 银行账号:
  签定合同代表: 签定合同代表:
  年 月 日 年 月 日
  通过今天我们为您讲解的建筑工程承包补充协议,相信您就很清楚的明白了,建筑工程细节颇多有的时候一份合同上面不是可以很完善的呈现出双方的意见和协议,这个时候就是很需要这种补充协议来完善合同。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·公司并购的种类具体有哪些?
      公司并购的种类具体有哪些?公司并购涉及到行业和公司性质不同,划分出很多公司并购的种类。有按照行业性质分的,也有按照支付方式分的。那么公司并购......


·提供借款法律援助的情形有哪些?
      提供借款法律援助的情形有哪些?对于国家法律援助的相关知识,法律援助是国家的一项政策,可以给出社保待遇或者能够保障人们的最低生活水平的,是我......


·老公在戒毒所怎么离婚
      老公在戒毒所怎么离婚夫妻一方在戒毒所戒毒的,可以通过协议或者诉讼两种方式离婚,如果吸毒方不同意离婚的。另一方可以提起离婚的诉讼。依据《......


·提供的证据法官不采纳怎么办
      如果提供的证据法官不采纳,在法院判决后,对判决结果有异议的情况下,可以上诉。当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日......


·市政工程质量验收标准是怎样的?
      市政工程质量验收标准是怎样的?市政道路的修建,让人们的生活变得更加额便利,故而此类工程是比较实用的,若工程质量存在瑕疵,难免导致人们的生命......


·采矿征地补偿为哪种补偿方式?
      采矿征地补偿为哪种补偿方式?中国土地实行集体制所有,如果某一企业或个人需要使用土地,必须得到相应的批准,根据政府批准的用地文件,原有使用的......


·新婚姻法父母出钱买方加上媳妇名字产权归属是如何
      随着《民法典》(2021年1月1日起实施)的颁布,《婚姻法》将被废止。一、《民法典》父母出钱买方加上媳妇名字产权归属是如何婚前加了女方名,则这......


·债权人怎么打债务官司
      债权人怎么打债务官司一、债权人怎么打债务官司1、确定被告:属于夫妻共同债务的,您是否起诉了夫妻双方;债务人是公司的,股东是否出资不实、虚假出......


·土地使用权继承手续办理如何进行?
      土地使用权继承手续办理如何进行?土地的使用权对于每一个农民朋友们来说都是相当的重要的,因为这关乎到他们的生活和收入来源。而如果土地的持有者,......


·如何防止破产逃债?
      破产逃债是企业借助破产偿债程序并在破产事务管理上违背诚实信用原则违法违规操作以逃避债务的行为。  常见表现有:  1.名为集体或私营法人企......


·根据相关规定有借条可以是诈骗吗
      根据相关规定有借条可以是诈骗吗?有借条的情形一般不会构成诈骗罪,但是也存在特殊情况。“借钱不还”型诈骗,即借贷式诈骗,是指行为人以非法占有为目......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询