王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

建筑工程施工合同范本是怎样的

建筑工程施工合同范本是怎样的 建筑工程施工合同范本
  发包方:________________
  承包方:________________
  签约时间:签约地点:
  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
  一、工程名称:____________
  二、建筑面积(工程形式):____________
  三、施工地点:________________
  四、工期:
  1、开工:____年__月__日;
  2、竣工:____年__月__日;
  3、合同工期总共历时____天。
  五、承包形式:________
  六、工程质量标准:________
  七、工程价款:共计人民币元。
  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
  九、质保期:____年。
  十、双方的责任义务
  1、发包方的责任义务
  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
  2、承包方的责任义务
  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;
  ②如期完成施工任务;
  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
  ④负责发包方提供料物及设备的保护;
  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
  十一、其他
  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
  发包方:承包方:委托代理人:委托代理人:
  综上所述,建筑工程施工合同范本,主要是为了保证施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,对相关的施工的内容进行规定和约束。合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·工程质量不合格怎么处理程序是什么?
      工程质量不合格怎么处理程序是什么质量是工程的生命,也是您最为关注的一个问题。所以,建筑工程在完工以后,会经历严格的验收程序,质量过关才宣告着......


·搬迁补偿的方式有几种
      拆迁人因为一些政策方面的需要拆除被拆迁人的房屋等等,则就需要对被拆迁人作出相应的补偿,此时可以可以成为搬迁。那么您知道搬迁补偿的方式都有哪几......


·哪些情形下法院不准离婚
      哪些情形下法院不准离婚(一)凡是第一次起诉离婚,被告表示不同意离婚,又没有原则性矛盾,夫妻感情尚未完全破裂,经调解和好无效,可以判决不准离婚(《......


·2023什么是所谓的缺席判决
      什么是所谓的缺席判决民事诉讼中的缺席判决,即法院在一方当事人缺席时所为的判决。通常情况下,当事人为了避免遭受不利于自己的诉讼后果,都会于言词......


·法律支持事实婚姻的规定是什么?
      法律支持事实婚姻的规定是什么?法律支持事实婚姻的规定是根据最近所颁布的申论婚姻法若干解释问题二当中规定的在1994年实施的婚姻登记条例颁布之前事实......


·法定离婚的财产存在赔偿吗
      对离婚财产的分割,如果离婚夫妻之间可以协商达成一致,那双方可以自由进行分割,此时只要约定不违法,想怎么分割都是可以的。但如果是由法官依法对财......


·信用卡差几万还不上怎么办?
      信用卡差几万还不上怎么办?信用卡差几万还不上可以主动找到金融机构协商分期付款。如果是那些已经办理过账单分期,但是连最低还款额都还不上的,能借钱......


·医疗事故技术鉴定机构怎么确定
      医疗事故技术鉴定机构怎么确定1、医患双方共同委托鉴定的如果医患双方在治疗过程中,发生医疗纠纷的,并且协商一致,通过医疗事故鉴定,来确定是否构成......


·合同生效的形式要件有哪些
      合同生效的形式要件有哪些?一、合同生效的形式要件是什么合同生效包括两种情况:一是依法成立的合同,自成立时生效。这是合同生效时间的一般规定,即......


·远安征地补偿标准是什么?
      远安征地补偿标准是什么?拆迁时产生的矛盾纠纷一直是社会关注的焦点,更需要政府出台相关政策来解决问题,更多时候拆迁者和被拆迁者的利益都受到了侵......


·一、醉驾可以提前考试吗?
      一、醉驾可以提前考试吗不能提前。你的驾照已经吊销。在车管所会有处罚记载备案。你提前申请,不会被受理。只有满五年之后,才可以申请考驾照。二、醉......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询