防火涂料购销合同怎么写?
防火涂料涂装合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商同意签订此合同。
一、适用法律法规:国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。
二、工程名称:
工程地点:
施工工艺要求:
备注:
三、合同单价
合同总价:工程量暂定 ㎡,总价款 元,大写
注:结算经实际钢结构展开面积发生的涂刷面积为准。
四、甲方主要责任购销合同对于很多购销方面的交易有着一定法律保护意义,法律对于合同有着相关的规定以及要求,不管是什么合同都有相关要求,防火涂料购销合同也有着相关的要求,那么对于这些要求以及范本您都了解了吗?我们为您简单说明一下。
1、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底,监督焊工处理好焊口(焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准)
2、 为乙方提供施工条件,其中包括现场的水、电、脚手架等。
3、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。
4、负责工程施工过程中的检验和验收。
5、甲方在乙方进场后,向乙方出示钢结构电焊验收报告,以证明现场已具备涂刷作业条件。
五、乙方的主要责任
1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全。施工现场因违章作业发生的伤亡事故,由乙方自行负责其经济赔偿,甲方不承担任何责任及经济赔偿。
2、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要,工人最小不得小于18周岁,最大不得超过55周岁。进入施工现场的施工人员必须购买意外伤害保险。
3、乙方必须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。
4、乙方承诺严格按照钢结构涂刷施工工艺操作,保证施工质量。
5、在质保期间内,如属于乙方质量问题需要维修,乙方负责免费维修服务;如因认为破坏或者其他一切非正常损坏原因需要维修,甲乙双方共同协商,乙方承诺终身成本维修。
6、乙方负责防火涂料施工消防验收。
7.乙方进场后,严格遵守现场管理制度,配合甲方项目经理的管理。
六、付款方式及期限
1、乙方进场3日内,甲方预付总工程款的30%作为定金;
2、工程完工50%,甲方支付30%;
3、全部面涂刷完毕3个工作日内双方按照验收标准验收,验收合格后5日内甲方应付清工程余款,即工程总款的40%。
4、变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格支付涂刷完成工程款的同时一并支付给乙方。
七、工期
1、合同工期:按甲方进度要求,从进场施工之日起 个晴天内,完成本工程。
2、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。
(1)不可抗力,其中包括地震、江涝、战争等。
(2)设计变更原因。
(3)业主原因。
八、双方违约责任
1、合同生效后,擅自撤除合同一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2、无正当理由,甲方在应付款日期不付款,乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。
3、甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。
4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰.
九、附则
1、本合同一经签订便具有法律效力,单方无权终止合同。
以上就是我们为您整理的关于防火涂料购销合同范本的相关知识以及信息,所有有关合同的交易双方都有义务以及责任遵守合同上的条约并且实际进行,为了能够让双方的权益得到保障,如果有不遵守的行为,另一方有权利通过法律途径保护自己的权益。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·一、醉驾交警移交检察院本人要去吗?
一、醉驾交警移交检察院本人要去吗?必须要本人去;1、醉驾案件,全称为危险驾驶罪,属于刑事公诉案件,必须由检察院向法院提起公诉;2、如果案件......
·渭南2023征地补偿价格是怎么样的?
渭南征地补偿价格是怎么样的?我们个人,一般都是不可能拥有土地的所有权的,对于林地,土地这些,一般都是国家所有,如果法律有规定的,是集体所有......
·婚后的赠与财产如何分割有离婚协议的
婚后的赠与财产如何分割有离婚协议的,遵协议中的约定分割。但要是没有离婚协议或协议不成的,怎就按照法条执行分割。如果是赠与的话那也是一样的,如果......
·法律规定哪种不算工伤事故
法律规定哪种不算工伤事故一、哪种不算工伤事故按照《工伤保险条例》,以下情形不属于工伤:(1)因犯罪或者违反治安管理伤亡的;(2)醉酒导致伤亡......
·不得减刑不得假释的终身监禁的适用条件是什么
一、不得减刑不得假释的终身监禁的适用条件是什么?不得减刑不得假释的终身监禁的适用条件是适用于严重贪污、受贿犯罪被判处死刑缓期执行的罪犯二是......
·离婚案件可以上诉吗,离婚案件能否上诉
民事案件在做出了一审判决之后,判决尚未生效之前,当事人可以向上一级法院上诉,然后进入二审程序。离婚案件也是属于民事案件的,那么离婚案件可以上......
·法律上第一继承顺序是哪些?
法律上第一继承顺序是哪些?一、法律上第一继承顺序是哪些?第一顺序继承人继承财产没有先后顺序,应该依法由配偶,子女,父母平均分配遗产。二......
·清明节有三薪吗
清明节有三薪吗一、清明节有三薪吗有的,农历清明当天,是三薪。二、有哪天是三薪的法律规定的节假日,都是三薪,实际中的调休日,不能安排调休的,是......
·我国刑事诉讼法移送起诉法条是如何规定的
移送起诉在刑诉法当中分两种情况,第一种就是人民检察院在证据充分的情况下,将案件移送至当地的人民法院提起诉讼。还有一种情况就是当地的人民法院在......
·贪污罪和受贿罪有什么不同
提到贪污罪和受贿罪,很多时候都是在一起出现的,在大部分人的眼里在有贪污行为的情况下,就会有受贿的出现。因此刑事案件中,往往也是对行为人处以两......
·一、结婚一年后离婚财产怎么分配?
一、结婚一年后离婚财产怎么分配?结婚一年后离婚的,如果是属于婚前财产,那么离婚时,另一方是分不到一分钱的。如果属于夫妻间共同财产,那么就要......