法律规定建设局行政处罚多少钱?
施工单位在施工的时候,往往会出现一些违反相关法律法规或者承建合同的问题,此类问题很可能会对建筑的稳定性和安全性造成威胁,严重侵害消费者的利益。因此建设局对工程有监督的责任,那么对于出现问题的一些单位和企业,建设局都有什么处理权利呢?那么建设局行政处罚多少钱?我们整理了最常出现的几类处罚为您进行回答:
对房地产开发企业未向购买人明示所售商品房的节能等信息或明示虚假信息的处罚【法律】《中华人民共和国节约能源法》
第八十条 房地产开发企业违反本法规定,在销售房屋时未向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息的,由建设主管部门责令限期改正,逾期不改正的,处三万元以上五万元以下罚款;对以上信息作虚假宣传的,由建设主管部门责令改正,处五万元以上二十万元以下罚款。
【行政法规】《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)
第四十三条 违反本条例规定,房地产开发企业销售商品房,未向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息,或者向购买人明示的所售商品房能源消耗指标与实际能源消耗不符的,依法承担民事责任;由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处交付使用的房屋销售总额2%以下的罚款;情节严重的,由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书。轻微未向购买人明示所售商品房的节能等信息责令限期改正
一般未向购买人明示所售商品房的节能等信息或明示虚假信息逾期不改正的,处三万元以上五万元以下罚款
较重未向购买人明示所售商品房的节能等信息或明示虚假信息责令限期改正,逾期不改正的处五万元以上二十万元以下罚款
严重明示虚假信息,造成后果的处交付使用的房屋销售总额2%以下的罚款;情节严重的,由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书
2对建设单位未组织竣工验收或者将验收不合格的工程擅自交付使用、对不合格的建设工程按照合格工程验收、擅自使用备案机关决定重新组织竣工验收的处罚【行政法规】《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)
第五十八条 违反本条例规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:
(一)未组织竣工验收,擅自交付使用的;
(二)验收不合格,擅自交付使用的;
(三)对不合格的建设工程按照合格工程验收的。
【规章】《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(2009年住房和城乡建设部令第2号)
第十条 建设单位将备案机关决定重新组织竣工验收的工程,在重新组织竣工验收前,擅自使用的,备案机关责令停止使用,处工程合同价款2%以上4%以下罚款。轻微对建设单位未组织竣工验收或者将验收不合格的工程擅自交付使用责令停止使用,处工程合同价款2%-2.5%-罚款。
一般对建设单位未组织竣工验收或者将验收不合格的工程擅自交付使用责令停止使用,处工程合同价款2.5%-3%-罚款。
较重对不合格的建设工程按照合格工程验收、擅自使用备案机关决定重新组织竣工验收的责令停止使用,处工程合同价款3%-3.5%-罚款
严重对不合格的建设工程按照合格工程验收擅自使用备案机关决定重新组织竣工验收的,造成严重后果的责令停止使用,处工程合同价款3.5%-4%罚款
3对企业未取得资质证书从事房地产开发经营的处罚【行政法规】《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令248号)
第三十五条 违反本条例规定,未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营的,由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由工商行政管理部门吊销营业执照。
【规章】《房地产开发企业资质管理规定》(2000年建设部令第77号)
第十九条 企业未取得资质证书从事房地产开发经营的,由县级以上地方人民政府房地产开发主管部门责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由房地产开发主管部门提请工商行政管理部门吊销营业执照。轻微房地产开发项目面积在5万m2以下的处5-6万元的罚款,逾期期不改正的,由房地产开发主管部门提请工商行政管理部门吊销营业执照
一般房地产开发项目面积在5万m2以上10万m2以下的处6-7万元的罚款,逾期不改正的,由房地产开发主管部门提请工商行政管理部门吊销营业执照
较重房地产开发项目面积在10万m2以上的处7-9万元的罚款,逾期不改正的,由房地产开发主管部门提请工商行政管理部门吊销营业执照
严重对企业未取得资质证书从事房地产开发经营造成严重后果的处9-10万元罚款,逾期不改正的,由房地产开发主管部门提请工商行政管理部门吊销营业执照
4对企业超越资质等级从事房地产开发经营的处罚【行政法规】《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令248号)
第三十五条 违反本条例规定,未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营的,由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由工商行政管理部门吊销营业执照。
【规章】《房地产开发企业资质管理规定》(2000年建设部令第77号)
第二十条 企业超越资质等级从事房地产开发经营的,由县级以上地方人民政府房地产开发主管部门责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由原资质审批部门吊销资质证书,并提请工商行政管理部门吊销营业执照。轻微房地产开发项目超越房地产开发资质等级规定的面积在500m2以下的处5-6万元的罚款
一般房地产开发项目超越房地产开发资质等级规定的面积在500m2以上1000m2以下的处6-7万元的罚款
较重房地产开发项目超越房地产开发资质等级规定的面积在1000m2以上1500m2以下的处7-8万元的罚款
严重房地产开发项目超越房地产开发资质等级规定的面积在1500m2以上的处8-10万元罚款
5对隐瞒真实情况、弄虚作假骗取房地产开发企业资质证书的处罚【法律】《中华人民共和国行政许可法》
第七十八条 行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的,行政机关不予受理或者不予行政许可,并给予警告;行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的,申请人在一年内不得再次申请该行政许可。
第七十九条 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,行政机关应当依法给予行政处罚;取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的,申请人在三年内不得再次申请该行政许可;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
【规章】《房地产开发企业资质管理规定》(2000年建设部令第77号)第二十一条第一项 企业有下列行为之一的,由原资质审批部门公告资质证书作废,收回证书,并可处以1万元以上3万元以下的罚款:
(一)隐瞒真实情况、弄虚作假骗取资质证书的。轻微情节轻微,未造成不良后果的处以警告
一般虽造成不良后果,但及时纠正的公告资质作废,收回证书,处以1-1.5万罚款
较重造成不良后果,并拒不整改的公告资质作废,收回证书,处以1.5-2
万元罚款
严重造成严重后果,并拒不整改公告资质作废,收回证书,处以2-3万元罚款
以上就是“建设局行政处罚多少钱?”问题的具体回答,虽然我们所处的角色一般都是消费者,但是也要对相关的法律条文有所了解,在遇到相关问题时才能更好的维护好自身的权益,同时,对施工单位也会起到监督的作用,在发现其有不符规定的操作时吗,要主动向相关部门反映,避免不必要的损失。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·2023昌黎征地补偿标准怎么确定
2023昌黎征地补偿标准怎么确定一、昌黎征地补偿标准怎么确定征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地......
·一般监狱减刑能减几年 罪犯如何申请减刑
罪犯在监狱服刑期间其实可以为自己争取一下减刑的机会,那实际服刑的期限就会比判刑的期限少一些。但即使进行减刑也有一定的限度,否则的话在追究犯罪......
·一、结婚后彩礼钱是夫妻共同财产吗?
一、结婚后彩礼钱是夫妻共同财产吗?彩礼钱不是夫妻共同财产,在婚姻关系存续期间取得的财产才可能是夫妻共同财产,而彩礼一般是指婚前所得,一方的婚......
·试用期半年被辞退有补偿吗?
试用期半年被辞退有补偿吗《劳动合同法》第三十六条规定,用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。用人单位依照法律规定向劳动者提出解除劳动合......
·根据法律规定仲裁裁决能诉讼吗?
根据法律规定仲裁裁决能诉讼吗?一、根据法律规定仲裁裁决能诉讼吗?根据法律规定仲裁裁决能诉讼,撤销仲裁裁决后可以去诉讼,因为我们国家的劳动仲......
·涉嫌故意杀人能取保候审么?
涉嫌故意杀人能取保候审么?对于涉嫌构成故意杀人罪的嫌疑人、被告人来讲,若被司法机关采取了强制措施,如刑事拘留、逮捕的话,那么此时想要暂时不被......
·自然人商标续展材料都有哪些
自然人商标续展材料有哪些商标续展需提交的材料:1、应提交的申请书件为:(1)《商标续展注册申请书》;(2)申请人经盖章或者签字确认的主体资格证明文件......
·新股申购时间要求
新股申购时间要求新股申购新规则须知:一、T-2日(含)前20个交易日日均持有1万元非限售A股市值才可申购新股,上海、深圳市场分开单独计算;二、客户......
·天津征收土地补偿政策是什么?
天津征收土地补偿政策是什么?在我国国家为了加强对征地开发的办理,也维护拆迁当事人的合法权益,然后保证建设项目顺利开展,相关部分做出规矩目的......
·在羁押期间可以探视吗?
在羁押期间可以探视吗根据我国《刑事诉讼法》第三十九条规定辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许......