承包人逾期未交付建筑工程,要承担哪些责任?
倘若建筑工程合同对逾期交付工程的后果没有明确约定,后果压根没有签订书面建筑工程合同的,按照《合同法》规定,承包人仍要需要承担相应的违约责任,赔偿发包人的实际损失。
但是发包人要求承包人赔偿损失的,必须有充分的证据资料予以赔偿,否则即使起诉到了法院,也不会得到法院支持的。建议最好找个建筑工程律师协助处理,收集相关证据资料,妥善计算索赔金额,避免少赔漏赔,甚至不赔的情况出现。
那么是不是承包人逾期交付工程,都需要承担违约赔偿责任呢?
当然不是。
在实践中,承包人逾期交付建筑工程的,并不是只是因为承包人自身的原因,有时也会是因为发包人的原因。通常情况下,如果是由于发包人下列原因,导致建筑工程延期交付的,承包人无需赔偿:遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·一、北京多少算醉驾,是怎么规定的?
一、北京多少算醉驾,是怎么规定的?北京对于醉驾认定的规定是:醉酒驾车的判定标准:酒精含量大于(等于)每100毫升血液中80毫克/的行为属于醉酒驾车。醉......
·一、子女抚养费每月400多吗?
一、子女抚养费每月400多吗?根据我国法律规定,离婚后宝宝的抚养费一般是工资的20%--30%。具体依据如下:1、抚养费的标准一般按月工资收入的20~30......
·在离婚的时候子女抚养费怎么计算
在涉及到子女抚养费计算的问题时,一般都是在夫妻离婚的时候,毕竟此时解除的仅仅是夫妻之间的婚姻关系,对于亲生父母子女之间的血缘关系是不能隔断的......
·刑事申诉规定有哪些?
当代社会,并不是人人都懂法,一不小心犯法了总是会涉及法院判决的刑事处罚或是民事处罚,在刑事诉讼的过程中,是可以由原审当事人或其他亲属提出申诉......
·一人制公司法定代表人的法律规定是什么?
在我国可能很多普通老百姓对于公司是存在一定的误解,因为通常情况下,他们脑海当中的公司都是人员众多的,但是实际上我们国家也存在着一人制公司,当......
·重婚坐牢净身出户是强制的吗
重婚坐牢净身出户是强制的吗一、重婚坐牢净身出户是强制的吗?重婚坐牢净身出户不是强制的,法律上并无净身出户的规定,受害方可以主张离婚损害赔偿......
·医疗纠纷中什么情况可以申请重新鉴定?
医疗纠纷中什么情况可以申请重新鉴定?一、我国就医疗纠纷重新鉴定的法条规定(一)医学会对经卫生行政部门审核认为参加鉴定的人员资格和专业类别或......
·根据我国法律的规定集资诈骗数额量刑是怎样的?
诈骗行为在我们的世界,生活中是经常会发生的一种行为。实际上集资诈骗也是一种比较特殊的诈骗行为。我国对于集资诈骗行为进行了刑法上的集资诈骗罪。......
·夫妻之间分居多久可申请离婚
离婚只要理由充分,达到法定标准即可,不需要根据分居时间进行离婚,随时可以诉讼离婚。婚姻法第三十二条男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或......
·无偿转让股权协议怎么写?
无偿转让股权协议怎么写?无偿转让股权协议转让方:受让方:受让方(姓名)系转让方员工,因工作业绩突出,为转让方作出了较大贡献,作为奖励,......
·全资子公司法人变更需母公司同意吗?
全资子公司法人变更需母公司同意吗全资子公司法人变更与母公司具有紧密的联系,全资子公司是母公司下的一个子公司,并没有法律意义上的独立权。其民事......