王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

绿化工程承包合同的参考范文 绿化是为美化环境,近年来,很多

绿化工程承包合同的参考范文
  
  绿化是为美化环境,近年来,很多城市都在实施绿化工程,为市民营造一个美好的生活环境。承包绿化工程需要签订绿化工程承包合同,合同中对于工程的质量和标准都做了明确的要求,但是承包工程的合同究竟该怎么写,很多人都拿不准,也可能根本没接触过。针对此类情况,我们将在本文为您普及下工程合同的内容,供您参考。
  
  一、绿化工程承包合同的参考范文
  
  绿化工程承包合同
  
  业主(甲方):
  
  承包方(乙方):
  
  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
  
  第一条:工程概况
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、预定开工日期: 年 月 日
  
  第二条:施工范围
  
  1、施工范围:
  
  回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
  
  第三条:施工方式
  
  1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
  
  第四条:工期
  
  1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计 天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
  
  2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
  
  (1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
  
  (2)不可抗力因素。
  
  第五条:工程质量及验收标准
  
  1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。
  
  2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
  
  3、苗木成活率达到100%。
  
  4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
  
  第六条:工程价款及结算、付款方式
  
  1、工程预算总价款为人民币 元(大写 元)。
  
  2、结算方式:
  
  (1)甲方应在预定开工日期前 个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;
  
  (2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
  
  (3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
  
  (4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
  
  (5)以上付款的方式均以 支付。
  
  第七条:保养期
  
  1、苗木保养期为 个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
  
  2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
  
  第八条:双方义务
  
  1、甲方义务
  
  (1)委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。
  
  (2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由 方承担)。
  
  (3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
  
  (4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
  
  2、乙方义务
  
  (1)委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。
  
  (2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
  
  (3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
  
  (4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
  
  (5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
  
  (6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的`两个月内完成结算。
  
  第九条:违约责任
  
  1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
  
  2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
  
  3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
  
  4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
  
  5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
  
  6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
  
  第十条:转让条款
  
  未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
  
  第十一条:合同终止
  
  1、因解除而终止
  
  (1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
  
  (2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
  
  (3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
  
  (4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
  
  2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
  
  (1)本合同按约定履行完毕;
  
  (2)本合同经各方协商一致而终止;
  
  (3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;
  
  (4)法律法规规定终止的其他情形。
  
  第十二条:适用法律条款
  
  本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
  
  第十三条:争议的解决
  
  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
  
  第十四条:其他
  
  1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
  
  2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  
  3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。
  
  4、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份,每份均具同等法律效力。
  
  甲方: 乙方:
  
  地址: 地址:
  
  法定代表人: 法定代表人:
  
  (或授权签约人): (或授权签约人):
  
  日期: 日期:
  
  投诉监督电话: 投诉监督电话:
  
  签订合同一方面可以确保双方对于工程的责任明确,另一方面也对工程的质量和标准进行了约定,也包含了验收的标准。因此签订承包合同是很有必要的,在这里我们提醒您要十分重视承包合同的拟定,确保自己的利益得到合法的保障。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·个人借款没约定利息如何处理
      借款要约定一定的利息是符合道德、法律的要求的,但在实践中,也有不少债权人碍于情面,会选择口头表述,而不是将该利息约定书面表达出来,以致给自己......


·刑事案件一审判决一般是多长时间做出
      不管是怎样的案件,当事人总是想要法院尽快的做出判决,在刑事案件中也不例外。那您知道我国法律中规定的刑事案件一审判决一般是多长时间做出吗?也就是......


·交通事故报案期限在法律上没有明确规定
      交通事故报案期限在法律上没有明确规定,但是可以通过看其他的相关时效可以得知时间拖着越久越不利:24小时内:交警在处理完现场事故后,应该在24小时内......


·法律中所说的缓期执行是什么意思?
      缓期执行可以简称为缓刑,在对罪犯判处相应的处罚之后,如果同时满足规定条件的话,那此时可以做出缓期执行的判决,如果从法律角度来看的话,您知道缓......


·地产违约金夫妻共有财产属于吗?
      地产违约金夫妻共有财产属于吗?一、地产违约金夫妻共有财产属于吗?是夫妻的共同财产;《中华人民共和国婚姻法》第十七条规定:“夫妻在婚姻关系......


·在我国违法解除有代通知金赔偿吗?
      在我国违法解除有代通知金赔偿吗?代通知金违法解除赔偿金是否可以同时获得?用人单位违法解除合同,支付赔偿金的,不需要支付代通知金。在劳动合同履行......


·一、买房子贷款等额本息和等额本金区别是什么?
      一、买房子贷款等额本息和等额本金区别是什么等额本金和等额本息的区别如下:1、每月的还款额有差别。等额本金是每月的还款额不同,呈现逐月递减的状态......


·国有土地使用证书申办程序是什么?
      国有土地使用证书申办程序是什么?单位或者个人在使用国有土地时一般需要到当地土地局办理国有土地使用证书,不要小看这本证书,它是证明单位或者个......


·员工劳动关系转移社保怎么办?
      出于提高市场占有率的需要,一些大型公司往往会在主要城市建立分公司,这时会派遣员工过去工作,员工的劳动关系因此发生转移。而员工之前是和总公司签......


·行政拘留5天探视时间有哪些规定
      行政拘留5天探视时间有哪些规定治安拘留五天可以探视,派出所不让探视,不合理违反了《拘留所条例》,根据《拘留所条例》第二十六条拘留所保障被拘留人......


·离婚小孩抚养权争取需要哪些证据?
      夫妻双方离婚时,如果生育有子女的,会出现争夺子女抚养权的情况。我国法院在审理过程中衡量子女的抚养权应由父母哪一方获得会参考双方所提供的证据。......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询