王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

发包人迟延支付工程款,承包人能否主张工期顺延

首先,应看施工合同的具体约定,在发包人迟延支付工程款多长时间的情况下,承包人可以顺延工期。发包人迟延支付工程款,承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息,未必停工或者顺延工期。尤其在双方有垫资约定情况下,迟延支付工程款并不会成为工期顺延的理由。其次,如果发包人迟延支付工程款是因承包人存在工期延误、质量不合格、所报工程量不属实等原因,则承包人不能因此顺延工期。因发包人欠付工程款,承包人主张工期顺延,应满足如下条件:(1)工程款未予以支付系发包人原因,而非承包人原因;(2)施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;(3)因工程款延迟支付导致工程无法正常进行,施工人不能正常支付工人工资,购买材料,支付机械设备租赁费等。工程迟缓或者停工,并影响整体工期。(4)承包人提出了工期补偿申请,通常应该有书面证据,包括停工申请、付款申请、索赔报告、签证单、会议纪要、信函等。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·国企女干部退休年龄
      经人事行政主管部门审批录用为干部的女职工,退休年龄为55周岁。目前政策下,国家法定的企业职工退休年龄是男年满60周岁,女工人年满50周岁,女干部年......


·单位办五险一金需要什么证件
      职工需要提供的证件有本人身份证原件以及复印件、1寸白底照片、个人信息登记表。如果在其他单位曾经缴纳过社保的职工填写社保增员表就可以了。单位需要......


·一、买的保险要不要算儿童抚养费标准?
      一、买的保险要不要算儿童抚养费标准?根据我国法律规定,关于子女抚育费的数额的确定。首先由父母双方协商,协商不成时,可起诉至人民法院并由人民法院......


·伤情司法鉴定流程是什么
      伤情鉴定是司法鉴定的一个种类,目前大多数人在出现人身损害的情形下,通过伤情司法鉴定能够在国家规定的伤残等级下要求相应的人身损害赔偿金。同时,......


·我国相关法律规定
      我国相关法律规定,对于造成交通事故的驾驶员要对交通事故产生后果承担责任,包括承担赔偿事故造成的损失。如果责任驾驶员一时半会没有经济能力赔偿事......


·什么情况下遗嘱部分无效?
      众所周知,死者生前所立下的遗嘱是有可能出现无效的情况,而这里的无效又具体分为了部分无效与全部无效。那么实践中能够导致遗嘱部分无效的情况都有哪......


·离婚了有抚养权可以送人吗?
      离婚了有抚养权可以送人吗?离婚了有抚养权不可以送人,因为我们国家关于收养法当中的规定,生父母送养孩子的话,必须双方共同的在进行送养。我国《收养......


·进行亲子鉴定的条件有哪些,做亲子鉴定要满足什么条件
      进行亲子鉴定是可以知道当事人之间是否存在父母子女关系的,但并不是任何情况下都可以做亲子鉴定,必须要满足一定的条件。那么进行亲子鉴定的条件有哪......


·无证驾驶案底怎么撤销
      以前要说到交通事故,我们可能都会有所惊讶,但是随着社会不断发展,开车的人越来越多,加上很多人不遵守交通法规,或者因为自己一时的脾气导致车祸的......


·企业什么情况下辞退员工不赔偿金
      辞退员工不用赔偿的情况有几种根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同(也就是在劳动者有以下......


·离婚后不付抚养费该怎么办?
      我国法律中有明确的规定,父母抚养子女的义务是法定的,但此时的子女一般是指未成年子女,毕竟此时子女没有独立生活的能力,也没有经济来源是很需要父......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询