建筑工程发包人有哪些
一、建筑工程发包人工作职责
1、发包人应当按照合同约定支付价款并且接收该建设工程;2、未经验收的建设工程,发包人不得使用。发包人擅自使用未经验收的建设工程,发现质量问题的,由发包人承担责任;3、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停止、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用;4、由于发包方变更计划,提供的材料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
二、建筑工程发包人工作内容
1、发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。2、发包人可以将1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。3、发包人未能履行1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。综上所述,建筑工程发包人有哪些工作内容及责任已经非常明确,像接受工程、支价付款,遇到突发状况马上采取措施都是建筑工程发包人应该做的工作职责;而完成按专用条款约定的内容和时间的工作便是建筑工程发包人的工作内容。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·分居协议样本
夫妻因为感情不和而想分居,最好还是签订一份分居协议,这样能保障自身的利益。可是这个分居协议书怎么写?具体包括哪些内容呢?我们为您整理夫妻分居协......
·刑事抗诉量刑是否有可能会加重
一、刑事抗诉量刑是否有可能会加重?有可能加刑。《刑事诉讼法》第181条规定:“地方各级人民检察院认为本级人民法院第一审的判决、裁定确有错误的时......
·合同法的效力有哪些
合同法的效力有哪些一、合同法的效力1、生效的合同,即不违背国家法律强制性规定,对双方当事人具有约束力的合同。2、无效的合同,这里所说的无效......
·在民事诉讼普通程序中具体有哪些?
在民事诉讼普通程序中具体有哪些1、原告应具有民事行为能力。根据民法通则规定,18周岁以上的公民是成年人,具有完全的民事行为能力;16周岁以上,不满1......
·在日常生活中
在日常生活中,驾照的考取已经越来越严格了,这也是为了广大人民群众的安全着想。但是,尽管如此,交通事故还是时有发生,严重的还会有人员伤亡,那么......
·亏损股权转让印花税需要交吗
亏损股权转让印花税需要交吗一、什么是股权转让股权转让,是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人,使他人取得股权的民事法律行为。二、......
·行为人持刀伤人会不会拘留?
行为人持刀伤人会不会拘留?持刀伤人造成已经违法,应当先进行行政拘留。如伤害结果达到刑事立案标准,则为刑事事件,可能会被判刑。《治安管理处罚法》......
·遇到房屋纠纷该怎么处理
遇到房屋纠纷该怎么处理一、遇到房屋纠纷该怎么处理(一)协商解决:纠纷各方自行协商,平等、互利、合理、有偿的妥善解决;主要是依据当事人之间订......
·旷工1天,扣3天工资,这样的规定效力问题
公司制定的《员工手册》等规定员工每次迟到或早退时间达到120分钟以上,按旷工一天计算,扣发三倍日工资这类,属于明显放大劳动者的违纪情节,加重劳动......
·补缴社保是否受2年时效限制
劳动保障行政部门依据《劳动保障监察条例》第二十条规定,以企业未依法缴纳社会保险费行为在2年内未被发现,也未被举报、投诉为由不再查处的,人民法院......
·大足征地补偿新政策有哪些
国家新一轮的经济建设正在全国各地开展起来,对于各地方的发展部门来说,最缺的就是土地,因为经济建设对于土地的使用缺口一直较大,因为有着全国耕地......