18012961823
工期索赔
在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个： 一是 免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款； 二是 进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长。 建设单位一般采用两种解决办法：一是不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延；二是指施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。 如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工期索赔，则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。 工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。
@王庆磊律师简介：男，法学学士，副主任，中华全国律师协会会员。1982年出生，从事法律工作多年，擅长合同纠纷，刑事辩护，婚姻家庭纠纷，交通事故纠纷，自执业以来秉承...More>>
·什么情况下法院才会指定辩护
现代法制对于司法公正的基本要求之一，就是任何涉及对犯罪嫌疑人是否构成犯罪及如何处罚的审判，都必须给予他充分的辩护权，包括保障其获得律师帮助的......
·离婚协议子女抚养探视权问题如何理解？
现代生活中，由于生活压力加大，很多夫妻缺少有效沟通，导致感情逐渐淡化，甚至到了离婚的地步。离婚之后财产分割纠纷以及抚养权纠纷一直是离婚案件中......
·国家赔偿与民事赔偿的区别是什么？
在我国，是人民当家做主的国家，公民的权利高于一切，不论是谁侵害了公民的人身权利以及财产权利都必须对公民赔偿，这也是国家赔偿必须存在的原因。很......
·对违法票据承兑、付款、保证罪如何判刑？
对违法票据承兑、付款、保证罪如何判刑?对违法票据承兑、付款、保证罪的量刑规定如下：《中华人民共和国刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的......
·企业动迁评估如何确定价值？
企业动迁评估如何确定价值？对于许多人来说，拆迁是可以让人一夜暴富的机遇，这是因为按照国家政策的规定，户主可以根据土地拆迁面积的大小，获得价值......
·如何计算二手房过户手续费多少
在我们进行买卖房产之后，一般情况下都是需要进行办理过户手续的，这时候，就会涉及到过户费也就是税费的缴纳的问题。对此，我们也是有专门的法律规定......
·全国各地医学会鉴定收费标准
陕西省市级医学会鉴定：2000元；省医学会鉴定：3000元。四川省2005年1月30日省物价局和省财政厅发出了《四川省医疗事故鉴定费的收费标准》公告，......
·建筑工程分包合同中主体结构保修年限是多少
建筑工程分包合同中主体结构保修年限是多少一、建设工程的最低保修期限依据国务院的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设......
·商品房交房要满足什么条件
商品房交房要满足什么条件一、商品房交房要满足什么条件为规范工程竣工验收备案管理工作，建设部制定了《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备......
·土地使用权受让人需要承担什么风险？
土地使用权受让人需要承担什么风险？我国的土地虽然是属于集体所有或者国家所有，但是公民可以通过合法的方式确定土地的使用权，继而在法律允许的范围......
