王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

工程质量共同监管协议范本

工程质量共同监管协议范本
  
  现在在各项工程建设中,工程质量是您都普遍关心的东西。在国家现行的法律文件中,也有一些关于工程质量的法律规定。由此可见,工程质量的重要性。在此,我们不得不说到工程质量共同监管协议范本,这和《承包协议书》一样是一种合同,是由工程双方签订的,具有法律效应的一种合同文件。
  
  一、工程质量共同监管协议范本
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道,确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求,质量最终目标为国家合格工程。
  
  经双方协商,特签订协议如下,供双方共同遵守执行。
  
  (一)、乙方质量责任:
  
  1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工,确保所承担的本合同工程的质量等级。
  
  2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员,并持有相应的上岗证。
  
  3、乙方施工期间,必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工,不得擅自变更其内容,否则,由此产生的一切后果均由乙方承担。
  
  4、乙方在施工期间,必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促,对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
  
  5、乙方在施工期间,必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求,建立质量管理资料记录,如自检、交接检、专检、养护记录等,记录应符合甲方、监理要求。
  
  6、乙方施工期间,必须严格执行有关试验、计量等方面要求,不得擅自变更。
  
  7、乙方在施工期间,对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处,有权提请甲方作详细说明。
  
  8、乙方在施工期间,对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处,有权提请甲方重新布置。
  
  9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
  
  (二)、甲方质量责任:
  
  1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
  
  2、甲方必须于各工序开工前,及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
  
  3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会,并及时向乙方传达甲方的各项规章制度,以及明确考核准则。
  
  4、 甲方在施工期间,委托监理对乙方实施质量监督和检查,签发质量检查整改通知单,并责令乙方限期整改,以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
  
  5、 甲方在施工期间,当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时,有权责令乙方限期整改或返工处理,由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人,视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。
  
  6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。
  
  (三)、质量管理的组织和制度:
  
  1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员,并接受甲方管理。
  
  2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下,开展施工现场的质量检 查与督促工作,杜绝各类质量事故的发生。
  
  3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求,制定具体的实施细则,层层交底,直至具体操作人员。
  
  4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转,真正将“谁施工,谁负责质量; 谁操作,谁保证质量”落到实处,在乙方履约期间,若施工管理和工程质量达不到相应的要求,甲方有权视具体情况,扣除合同价款 __________,直至赔偿甲方损失,清除出场。
  
  5、 合同条款中有关的质量保证金,由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。
  
  (四)、质量宣传教育:
  
  1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作,定期召开质量例会,教育职工按规程操作。
  
  2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。
  
  (五)、其它事宜:
  
  1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元,第二次加倍罚款,并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。
  
  2、材料、设备进场必须报监理验收,主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况,发现一次罚款_______元。
  
  3、每道工序必须在总包自检合格的基础上,报监理验收合格后方可进入下道工序施工,发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。
  
  4、本协议中,所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容,甲方已向乙方做出了全面的告知,乙方已充分了解并予以了认可,并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定,视为违约。
  
  5、本协议一式三份,甲方执二份、乙方执壹份,本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件,经双方签字盖章后生效。
  
  本协议书与承包合同一样具有同等效力,此协议书具有优先权。
  
  本协议书一式二份,甲、乙双方各持一份。
  
  建设单位盖章 日 期: 年 月 日
  
  建设单位法人:(签字)
  
  承包单位盖章 日 期: 年 月 日
  
  承包单位法人:(签字)
  
  也许和您知道的范本有些不一样。但是,《协议》的具体内容是双方制定的,在一些细节上是可以有些变动的。只要协议双方都认同并且毫无疑议,此外,协议书的内容都合理合法,那么无论协议的具体内容是什么,它都是具有法律效力的,从法律的角度上,这个协议是正当合法的存在。希望我们找到的内容能够帮助到有需要的人。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·民事诉讼案证人撒谎有什么法律后果?
      民事诉讼案证人撒谎有什么法律后果?民事诉讼中,证人是证明案件事实的重要人物,但因为证人的主观性比较强,所以证人的证词很有可能就会发生改变,甚......


·结婚是一件好的事情
      结婚是一件好的事情,但是离婚又是一件令人伤心的事情,而且离婚后还有交付抚养费,如果长时间不给抚养费怎么办呢?十年未给抚养费怎么起诉?可以起诉......


·涉嫌故意杀人能取保候审么?
      涉嫌故意杀人能取保候审么?对于涉嫌构成故意杀人罪的嫌疑人、被告人来讲,若被司法机关采取了强制措施,如刑事拘留、逮捕的话,那么此时想要暂时不被......


·法院审理醉驾案件的庭审程序是什么?
      法院审理醉驾案件的庭审程序是什么?1、宣布开庭,核对当事人身份,宣布合议庭成员,告知当事人权利义务,询问是否申请回避2、法庭调查:当事人陈述......


·单方面变更合同的后果是什么?
      单方面变更合同的后果是什么?单方面变更合同的后果无效,必须由双方达成一致意见后才具备法律效力。合同的变更,主要是在保持原合同关系的基础上,使合......


·集资诈骗没有分钱合法吗?
      随着诈骗方式越来越多,我们在日常生活中也就经常会听到集资诈骗这个词,但是有很多人并不清楚集资诈骗在破案之后,会有一个财产的返还过程。对于这个......


·危险驾驶罪是抽象危险犯吗?
      危险驾驶罪是抽象危险犯吗?一、危险驾驶罪是抽象危险犯吗?危险驾驶罪是抽象危险犯。因为根据危险驾驶罪根据刑法条文的规定,在道路上驾驶机动追......


·民事诉讼时效的问题有哪些规定?
      民事诉讼时效的问题有哪些规定?民事诉讼时效的问题有哪些规定?中华人民共和国民法总则对诉讼时效的规定如下:1、第一百八十八条 向人民法院请......


·婚前买房分期离婚后债务怎么分人民法院可以判决该不
      婚前买房分期离婚后债务怎么分人民法院可以判决该不动产归产权登记一方,尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。根据最高人民法院关于适用《中华人......


·肇事后将受害人隐匿或遗弃如何处罚
      以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。故意伤害他人身......


·农村民俗离婚财产分割方式
      ?由于我国城乡文化差异较大,而且农村存在许多特殊的政策和现象,这就导致在农村生活的人们离婚时可能有不同于城市的财产分割方式。这些方式有的与我国......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询