私人工程承包合同范本是什么?
私人工程承包合同范本是什么?
甲方:乙方:甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。
一、乙方包干承包 的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。
二、包干承包费用:
1、铺地砖:28元/㎡2、墙面粉刷:15元/㎡3、踢脚线、石膏线:6元/M此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式:
1、乙方完成全部装修施工后,支付总合同价80%工程款 (小写¥ 元);2、全部装修施工完成后20天内,甲方支付剩余20%工程款 (小写¥ 元)。
四、工期:
双方确定该房屋装修施工工期为 天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定:
1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;2、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金;3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担; 4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。
甲方(签字): 乙方(签字):年 月 日 年 月 日私人工程承包合同相对来说比较简单,双方要交代清楚主要的责任和义务,工程款的支付方式,对工程质量上的要求等这几方面是比较重要的。所以现在不仅是大型公司之间的建筑工程承包需要签订合同,私人的工程承包合同也有利于保障双方的利益的。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·按揭二手房能不能买卖
一般情况下,购房者在按揭买了二手房后,都是不愿意将该刚到手房屋再行转让的。但在遇到没有能力偿还贷款等经济困难的情况时,就只能想着卖房了。那在......
·猥琐儿童证据不足能判刑吗
不能,证据不足,不能判决有罪。对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑......
·一、公司法劳动合同试用期最长是多久?
一、公司法劳动合同试用期最长是多久?签订劳动合同既可不约定试用期,也可约定试用期。但约定的试用期最长不得超过6个月。劳动合同期限在3个月以上......
·父母以未成年子女名义签订的合同是否有效?
父母以未成年子女名义签订的合同是否有效?一、父母以未成年子女名义签订的合同是否有效针对父母以未成年子女名义签订的合同是否有效,这要分三种......
·法律规定借条一般几年有效期?
借条一般几年有效期借条的有效期是指借条的诉讼时效,借条的诉讼时效不影响借条本身的效力。只要是合法签订的真实有效的借条无论多久,借条本身都是有......
·掩饰非法所得立案标准是多少
什么叫做掩饰非法所得呢?掩饰非法所得的立案标准又是什么呢?小编今天就带大家了解一下。“隐藏非法所得、转移赃物、收购、掩饰、隐瞒”的行为就是对掩......
·根据我国法律的规定游戏侵权判几年?
根据我国法律的规定游戏侵权判几年?一、根据我国法律的规定游戏侵权判几年?根据我国法律的规定游戏侵权如果没有触及到相关的刑事犯罪的话,将不会......
·实物证据种类包括哪些?
实物证据种类包括哪些?在庭审过程中,如果没有证据是无法对犯罪嫌疑人进行判决的,所以证据在案件审理中非常重要。而证据从大的方面又分为实物证据和......
·一般假冒注册商标罪既遂是怎么处罚的?
一般假冒注册商标罪既遂是怎么处罚的?假冒注册商标罪既遂的处罚,是根据《刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商......
·取保候审会判刑吗
不少人会以为取保候审就不用坐牢了,无论是电视剧或是小说中,描述到犯罪分子取保候审后,犯罪分子好像获得了自由一样,并不用收监入狱。现实生活中的......
·法定假日加班工资基数怎么算?
法定假日加班工资基数一般来说是按照双方签订的劳动合同中的条款来计算的,如果合同中并没有写明法定假日加班工资如果计算的,那就按照《劳动合同法》......