工程款纠纷的类型有哪些?
工程款纠纷主要有以下类型
1、发包方拖欠工程款违约纠纷
这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。
2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷
这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。
3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷
这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。
4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷
这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。
5、质保金纠纷
该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。
6、合同瑕疵引发的工程款纠纷
合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。
7、包含工期延误的工程款纠纷
这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·2023房产继承公证费用是多少?
2023房产继承公证费用是多少?一、房产继承公证费用是多少?1、继承房产需要公证,公证费是房屋评估值的2%,正常过户就不需要了。如果房屋没过五年,正......
·不给加班费加班是否违反法律
不给加班费加班是否违反法律公司加班但是不给加班费,这算是违法的,劳动者可以申请劳动仲裁,要求用人单位支付其加班费。如何申请劳动仲裁:1、去当地......
·打人一嘴巴派出所会怎么处理
殴打他人行为,属于情节较轻,在双方自愿的情况下,派出所可以对此事予以调解处理,你还是和对方好好协商一下,要是调解成功派出所就不会对你进行处罚......
·一、离婚买房复婚后怎样是共同财产,合理吗?
一、离婚买房复婚后怎样是共同财产,合理吗?离婚买房复婚后的财产不属于共同财产,谁出资购买的就属于谁的财产,这与重新恢复婚姻没有关系。如果夫......
·是否可以将机动车牌照转让,按照车牌有什么规定?
是否可以将机动车牌照转让,按照车牌有什么规定?(一)车牌号可以转让吗?车牌号不能转让,最多只能在过户或者报废后自己在新车上申请使用原车牌号。......
·如何提高假冒伪劣商品的认知
在平时购买商品时,多观察,对于不清楚的品牌不买或者在手机上进行查询,杜绝假冒伪劣产品。其次提高法律意识。如果买到假冒伪劣商品,要善于利用法律......
·房产证加上名字就能参与财产分割么?
房产证加上名字就能参与财产分割么??大多数人认为,对于一方婚前个人购买的产权房屋,另一方加上名字,可理所当然地享有二分之一的产权。通常来说是......
·开庭认罪态度好可否判缓刑?
发生诈骗案件,公安机关接到报案会展开侦查,收集证据。锁定犯罪嫌疑人后,检察院审查起诉,下面就进入到法院审理阶段。有的犯罪嫌疑人在开庭审理的时......
·按规定应该怎样查商标侵权
按规定应该怎样查商标侵权?可以到商标局查询,依据商标法的规定,商标侵权造成受害人利益受损的,可以到工商标管理部门报案,如果情节严重构成犯罪的,......
·食品安全法过期食品如何处罚
生产过期产品的,由有关主管部门按照各自职责分工,没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品。法律依据:《中华......