王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗?

当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。

  

  工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  

  因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。

  

  通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:

  

  1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。

  

  2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。

  

  3、发包人逾期提供甲供材料。

  

  4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·刑法修正案九受贿数额较大的解释
      我国历来对国家机关的工作人员的受贿行为打击力度比较大,刑法修正案九更是对受贿现象零容忍。刑法修正案九为了适应社会发展的需要对受贿的金额及相关......


·正如结婚一般离婚也并不是一件简单的只需要申请离婚证的事情
      正如结婚一般离婚也并不是一件简单的只需要申请离婚证的事情,夫妻双方还需要对家庭财产、子女抚养等等问题进行讨论协商。想必很多人对孩子抚养费的相......


·房屋转租合同怎么写?
      在我们租房过程中,经常会遇到房屋转租的情况,二房东将承租过来的房屋转手又出租出去。房屋转租也需要双方签署合同,由于房屋转租涉及第三方,略显复......


·一般保证人先诉抗辩权的丧失的情形
      一般保证人先诉抗辩权的丧失的情形一般保证是保证的一种,其与连带保证责任不同,一般保证人享有先诉抗辩权,但是,在满足法定条件时,就会产生一般......


·公司的隐名股东有效力吗
      公司的隐名股东有效力吗?1、隐名股东和公司签订的协议在公司内部是有效力的,隐名股东与名义股东之间一般通过协议的方式约定由隐名股东出资并享有股东......


·情侣分手后应该怎么给分手费
      分手费产生于男女双方解除恋爱、同居、婚约以及婚姻关系过程中,所以,男女之间的不同人身关系自然就有不同的分手费类型。因为分手费种类的不同,那......


·一、民事诉讼被告答辩状怎么写?
      一、民事诉讼被告答辩状怎么写?1、标题。标题写明“刑事(或民事)答辩状”,“刑事(或民事)被上诉答辩状”。前者为第一审案件答辩状,后者为上诉案件......


·起诉法院要求国家赔偿的条件有哪些
      起诉法院要求国家赔偿的条件有哪些根据最高院的《最高人民法院关于民事、行政诉讼申请国家赔偿若干问题的解释》,有以下几类行为,当事人可以向法院......


·常见死刑的执行方式包括什么
      常见死刑的执行方式包括什么1、静脉注射:向死刑犯的静脉中连续注射致命的药剂。犯人躺在行刑椅子上脚踝、腿、手腕、胸部和头部都被绑住。犯人的身上连......


·新婚姻法再婚财产分配是怎么进行的
      一、民法典再婚财产分配是怎么进行的《民法典》第一千零六十二条:夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(一)工资、奖金;......


·一、房屋买卖合同和居间合同解除怎样写?
      一、房屋买卖合同和居间合同解除怎样写?甲方:乙方:丙方:___________________鉴于甲方通过丙方居间向乙方出售坐落于之房屋,三方分别或共......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询