电站道路工程承包合同范本是怎样的
工程建设一般都是发包人将工程建设的一部分发包给承包人施工,承包人与发包人之间就某一工程的建设签订相应的承包合同。由于工程建设本来就十分复杂,在承包人建设工程的过程中与发包人之间可能会存在很多争议。因此,签订一份合同是十分必要的。下面我们就为您总结了一份电站道路工程承包合同的范本。
发包人:(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
依照《民法典》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、合同工期
1、开工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、合同工期: 天。
三、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任
1、工程合同金额:¥: ,大写: (不含税金)。
2、工程款支付:为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款。
3、违约责任:若一方违约,则按承包总额50%支付违约金。
五、本协议自签订之日起生效
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):
乙方(签章):
合同订立日期: 年 月 日
上面就是一份电站道路工程承包合同的范本。在撰写承包合同时,首先要写明当事双方的详细信息,然后就工程承包的各方权利和义务进行详细的约定,最后还要写明违约责任的承担方式与争议的解决方式。对于这方面如果还有疑问,请您咨询的律师们,他们会给您更为详细的答案。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·公积金取出来有什么影响
如果名下无公积金贷款或日后没有公积金贷款买房的计划,那么提取公积金对你来说并无太大影响,且公积金存于公积金中心的利息相对银行利率较低,可以考......
·检察院会不会出具未受贿证明?
一、检察院会不会出具未受贿证明犯罪记录应该由公安机关出具的,所以开无受贿犯罪证明的,应该到公安机关的派出所请求出具。《关于改进和规范公......
·最新解除劳动合同经济赔偿金标准是什么?
最新解除劳动合同经济赔偿金标准是什么经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按......
·民事判决书(确认民事行为能力用)
法院诉讼文书样式63 (××××)×民特字第××号 申请人……(写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、......
·合同欺诈法律责任有哪些?
合同欺诈法律责任有哪些?合同欺诈行为有三方面的法律责任:侵权民事责任、违法行政责任和犯罪刑事责任。(一)、侵权民事责任侵权行为,一般是指行为人......
·什么行为是犯罪预备2023
什么行为是犯罪预备根据我国刑法规定,犯罪预备行为,是指为了犯罪准备工具或者制造条件的行为。根据这一规定,犯罪预备行为可以分为两大类:1、为实施......
·出卖个人信息犯罪量刑怎么判?
在当前社会当前个人信息被恶意利用的现象频繁出现,进而严重威胁个人信息安全。因此,刑法修正案(七)中设置了出售、非法提供公民个人信息罪对个人信......
·被告对于民事诉讼怎么写答辩状
被告对于民事诉讼怎么写答辩状一、被告对于民事诉讼怎么写答辩状?(一)首部1、标题。居中写明“民事答辩状”。2、答辩人的基本情况。写明答辩人......
·合伙企业出资方式都有哪些
合伙企业出资方式都有哪些可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,也可以用劳务出资(有限合伙人除外)。合伙人以实物、知识产权......
·不区分主从犯判刑一样吗
不区分主从犯判刑在共同犯罪的刑事案件判刑有可能是一样的。如果在共同犯罪中,所有参加人的作用基本相当的,也可以不分主、从犯。三人以上为共同实施......
·第二天可以不承认酒驾吗
当事人第二天自己可以不承认酒驾,但公安机关也不会因为当事人不承认自己酒驾了就不追究法律责任了。行政机关和公安机关所作出的行政处罚,并不完全取......